В рамках дела № А59-4453/2025 Арбитражного суда Сахалинской области рассматривался спор, возникший из‑за одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, заключённого по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Предметом контракта выступали услуги по изготовлению и монтажу текстильно‑гардинных изделий. По условиям сделки перед пошивом исполнителю следовало представить заказчику образцы материала и цвета ткани для согласования. Исполнитель в несколько этапов представил более 20 образцов, однако заказчик не утвердил ни один из них: часть тканей сочли неоднотонными, часть — несоответствующими желаемой цветовой гамме. В сложившейся ситуации исполнитель приостановил работы и просил согласовать уже переданные образцы. В ответ заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта, мотивируя это нарушением сроков исполнения обязательств и отсутствием новых вариантов образцов, что, по его мнению, ограничивало право на выбор.
Суды апелляционной и кассационной инстанций сочли такой отказ неправомерным. Во‑первых, в тексте контракта отсутствовали чёткие требования к цветовой гамме, а также не были зафиксированы порядок отбора и необходимое количество образцов, соответственно, предъявлять к исполнителю подобные претензии заказчик не имел оснований. Во‑вторых, факт нарушения обязательств со стороны исполнителя судами не подтверждён: он предпринимал необходимые действия для надлежащего исполнения контракта, а признаков недобросовестного поведения не выявили и контролирующие органы при рассмотрении вопроса о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В‑третьих, просрочка исполнения услуг была обусловлена обстоятельствами, не зависящими от исполнителя, так как из‑за отсутствия согласования образцов со стороны заказчика дальнейшее изготовление штор оказалось невозможным.
К публикации прилагается постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.07.2026 по делу № А59‑4453/2025.
Благодарим за вашу активность под публикациями МКУ «ЦЗРСИ»! Мы ценим ваше внимание и обратную связь — это помогает делать наш контент полезнее и актуальнее! Следите за новыми материалами, обещаем и далее делиться полезными новостями в сфере закупок.
Информация подготовлена на основе материалов СПС «КонсультантПлюс».